通号工程局集团建设工程有限公司平桂区民族学校工程项目等七项目工程主要物资设备竞争性谈判
（竞谈编号：THGC-201846-JTGCHNTQJ01）
项目所在地区：内蒙古自治区
本通号工程局集团建设工程有限公司平桂区民族学校工程项目等七项目工程主要物资设备二次招标已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金250000万元，招标人为通号工程局集团有限公司。本项目已具备竞争性谈判条件，现进行竞争性谈判。
2.1项目概况：
见7.4。
范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：
(001)通号工程局集团建设工程有限公司平桂区民族学校工程项目等七项目工程主要物资设备竞争性谈判公告;
3． 供应商资格要求
(001 通号工程局集团建设工程有限公司平桂区民族学校工程项目等七项目工程主要物资设备竞争性谈判公告)的供应商资格能力要求：
3.1.1.供应商须在中华人民共和国境内依法注册，并符合投标项目经营范围，具有独立法人资格，具有符合要求的副本；
3.1.2.许可和认证要求：如果投标产品(含主要部件、外购件)属于国家强制认证（3C认证）范围、全国工业产品生产许可证目录范围，供应商须提供相关证明文件；
3.1.3.生产供应能力：满足交货期要求；
3.1.4.财务能力：供应商2016和2017年度经注册会计事务所审计，有良好的财务状况；须至少提供经会计事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和所有者权益（或股东权益）变动表以及附注的复印件；
3.1.5.质量保证能力：供应商须具有ISO9000系列质量管理体系认证证书；具有通过 CAL、CNAS、CMA等认证的检测机构出具的产品质量检验报告；全国工业产品生产许可证；投标产品近一年未受到国家安监部门质量责任通报；投标产品未被国家、中国住建部明文禁止投标或禁止参与房建建设。
3.1.6.履约信用要求：供应商及制造商未在中国住建部及中国铁路通信信号股份有限公司处罚期内；供应商及制造商因产品质量等问题被中国住建部通报暂停投标资格或清除出建设市场的不得参与投标；
3.1.7.遵纪守法要求：供应商及其法定代表人、被授权人、拟委派的项目经理自递交投标文件之日起前1年内没有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录，若存在行贿犯罪记录，取消其中标资格，并按规定确定中标人；
3.1.8.其他要求：供应商通用资格要求与专用资格要求须同时满足；相关证件证书必须在有效期限内；如近一年有注册资金的变化，须出具工商部门证明；本次竞争性谈判不接受联合体投标；本次竞争性谈判原则上只接受制造商或制造商授权本项目代理商投标，招标人有权不接受处于中国住建部、中国铁路通信信号股份有限公司供应商履约评价中禁止投标期内的企业的投标。所有投标产品必须满足安全生产的需要；任何借资质投标、转包的投标、提供虚假或不实资料的投标，将被拒绝，并承担相应的法律责任；
3.2本次竞争性谈判供应商专用资格要求见附件1《通号工程局集团建设工程有限公司平桂区民族学校工程项目等七项目工程主要物资设备竞争性谈判包件一览表》。
4． 竞争性谈判文件的获取
4.1获取时间：从2018年 12月14日9时0分到 2018年12月18日 17 时0分。
4.2获取方式：
凡有意购买竞争性谈判文件的潜在供应商，请于2018年12月14日至2018年12月18日，每日上午9时至12时，下午13时至17时（北京时间，下同），登录中国通号物资集团电子商务平台（http://www.crscec.com/）。网上报名栏目根据提示完成网上缴费并审核通过后供应商可以在网站自行下载竞争性谈判文件电子版。本次谈判不再收取标书费用。
5． 谈判响应文件的递交
5.1递交截止时间：2018年 12月21日 9时30分
5.2递交方式：请潜在供应商于2018年12月21日9时00分至9时30分，将谈判响应文件当面递交给采购人。地点为中国通号A座1529会议室，地址：北京市丰台区南四环西路中国通号产业园（汽车博物馆东侧）。逾期送达或者未送达指定地点或者不按照竞争性谈判文件要求密封的谈判响应文件，采购人不予受理。
6． 谈判时间及地点
6.1谈判时间：2018年12月21日 10时30分
6.2谈判地点：中国通号 A 座1521会议室
7． 其他
开户名称：通号（北京）招标有限公司
开户银行：中国建设银行北京丰台支行
账号：1105 0165 3600 0000 1491
7.3 通号工程局集团建设工程有限公司平桂区民族学校工程项目等七项目工程主要物资设备竞争性谈判包件一览表：
7.3.1物资名称：混凝土1-5包；包件划分：全项目五个包件；包件号：PG-HNT/ WLC-HNT/ LH-HNT/ XY-HNT/ WN-HNT；
供货业绩：供应商须为投标物资的制造商。投标产品具有近三年大中型房建项目的供货业绩。供应商须提供供货合同（须含项目名称、隐去价格的合同清单和合同各方盖章页）及用户证明文件。
其他要求：供应商注册资金（人民币）：不少于1000万元（金额以竞争性谈判公告发布之日前为准）。
7.4 项目概况
平桂区民族学校项目位于贺州市平桂区西发街与观音岩路交汇处东北侧，交通便利。工程范围包括教学楼、综合楼、教务楼、合班教室、教师周转房、学生宿舍（男）、学生宿舍（女）、青少年活动中心、小学部教学楼及小学部宿舍楼、食堂/风雨操场、门卫室，总建筑面积:47380.89㎡；建筑占地面积:10476.62㎡，规划总班级36个班。项目总投资约：1.8亿元，建筑工程总造价约1.0162亿元项目，施工总工期为360日历天。
城建•未来城（一期）工程项目，属开发商品房小区，位于山东省临沂市郯城县东城新区，西临红石崖路，南临人民路。该工程项目规划用地面积67496.00㎡，共16栋建筑及一大底盘地下车库，总建筑面积205223.37㎡，其中地上建筑面积126661.36㎡。
巴彦淖尔市临河区项目包括巴彦淖尔市临河区丰州路西、经纬路东局部地块（城中村）一期棚户区回迁安置房项目(A-33地块)；中唐创意文化广场棚户区改造二期及华盛园回迁安置房项目EPC总承包采购项目；巴彦淖尔市临河区丰州路东、人民路西局部地块（城中村）一期棚户区回迁安置房项目(A-40地块)及B-82地块回迁安置房项目EPC施工总承包项目。
陕西旬邑县项目包括中医药健康产业园区标准化厂房建设项目、旬邑县中医药健康产业园企业服务中心建设项目。
渭南高新区周家片区安置区建设项目由渭南高新区发展和改革局审批，项目位于渭南市高新区胜利大街以北，新盛路以西，主要建设内容为7栋高层住宅楼、地下车库及公共配套设施、幼儿园，总建筑面积193426㎡，施工工期为1460天。
8、 监督部门
本竞争性谈判项目的监督部门为通号工程局集团有限公司纪检监察部纪检电话。
纪检电话：010-83068223
9、 联系方式
招标人：通号工程局集团有限公司
地址：湖南省长沙市开福区湘江大道1388号浏阳河堤东商务楼2号栋
联系人：贺小军
电话：17773178158
电子邮件：664750525@qq.com
招标代理机构：通号（北京）招标有限公司
地址：北京市丰台区丰台科技园区汽车博物馆南路中国通号
联系人：杨子豪
电话：18201059598
电子邮件：zxkz_crsc@126.com